题目
[组合题]（四）
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。因承包人原因，导致开工时间比开工通知载明的时间晚2天。2013年2月，施工单位在建设单位验收合格的情况下，将隐蔽工程覆盖，过后建设单位要求重新检验隐蔽工程，施工单位将覆盖层剥离，重新检验质量合格。2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司。2014年8月工程竣工，施工单位向建设单位提交了竣工验收申请报告，竣工验收合格。[要求1]建设单位重新检验隐蔽工程，并且重新检验质量合格，则施工单位可以索赔（ ）。
[要求2]关于施工单位将部分工程分包的说法，正确的为（ ）。
[要求3]施工单位应在隐蔽工程重新检验质量合格事件发生后（ ）日内，向监理人递交索赔意向通知书。
[要求4]案例中该商住楼的开工日期为（ ）。
[要求5]隐蔽部位重新检验，如果经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由（ ）承担。
- A、发包人
- B、承包人
- C、监理人
- D、设计人
本题来源：模拟试卷（一）
点击去做题
答案解析
[要求1]
答案：
A,B,C
答案解析：此题考查承包人索赔的相关内容。根据《标准施工招标文件》中的合同条款中承包人索赔原因及可补偿内容，当隐蔽工程重新检验质量合格时，承包人可补偿工期、费用、利润。
[要求2]
答案：
B,C
答案解析：此题考查工程分包相关内容。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[要求3]
答案：
C
答案解析：此题考查承包人索赔的相关内容。承包人应在引起索赔事件发生后28日内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[要求4]
答案：
A
答案解析：此题考查开工日期争议确定。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：①开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。②承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。③发包人或者监理人未发出开工通知，也无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
[要求5]
答案：
B
答案解析：此题考查隐蔽工程重新检验。经监理人检查质量合格或监理人未按约定的时间进行检查的，承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
立即查看答案
拓展练习
第1题
[单选题]某工程的双代号网络计划中，工作G的最早开始时间是第21天，其持续时间为6天、总时差为4天，则工作G的最迟完成时间是第（ ）天。答案解析
答案：
D
答案解析：此题考查双代号网络计划最迟完成时间计算。工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。本题中，工作G的最早完成时间＝工作G的最早开始时间＋工作G的持续时间＝21＋6＝27（天）；工作G的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，即4＝工作G最迟完成时间－27，故工作G最迟完成时间＝4＋27＝31（天）。
点此查看答案
第2题
[单选题]下列建设项目评价指标中，属于盈利能力分析指标的是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：此题考查盈利能力分析指标。内部收益率属于盈利能力分析指标中的动态分析指标。利息备付率、资产负债率和偿债备付率属于偿债能力分析指标。
点此查看答案
第3题
[单选题]总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：此题考查总监理工程师代表职责。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：①组织编制监理规划，审批监理实施细则；②根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；③组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；④签发工程开工令、暂停令和复工令；⑤签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；⑥调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；⑦审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；⑧参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
点此查看答案
第4题
[单选题]工程设计合同履行过程中，发生设计人违约情况时，下列说法错误的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：此题考查工程设计合同违约责任。发生设计人违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
点此查看答案
第5题
[组合题]（二）
宏达公司是一家具有二级施工总承包资质的企业。为了取得培青学院学生宿舍楼的施工承包权，宏达公司在其资质能够满足建造该宿舍楼要求的情况下，借用了某特级施工总承包企业的资质进行投标，并以总造价1.2亿元成功中标。宏达公司以该特级企业名义按照中标价与培青学院签订了工程建设施工总承包合同，合同未约定垫资的任何条款。
为了解决院方资金周转的困难，宏达公司又与院方私下另行订立了协议，约定宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5％，总造价为1.14亿元，垫资0.1亿元至竣工验收合格再行支付。
宿舍楼按照合同约定建成并竣工验收合格，但院方未能按时支付除约定保证金外的全部工程价款。在催讨未果的情况下，宏达公司将院方告上法庭，要求院方按照中标合同约定支付工程价款。
按照最高人民法院发布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，法院对案件进行了审理，判定该宿舍楼的施工总承包合同为无效合同。答案解析
[要求1]
答案解析：此题考查无效合同的价款结算。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
[要求2]
答案解析：此题考查工程价款结算相关内容。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。宏达公司与院方私下订立宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5％的协议，该协议与中标合同实质性内容不一致，故认定的合同总价为中标合同价1.2亿元。
[要求3]
答案解析：此题考查合同约定与中标文件不一致的处理。当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。宏达公司与院方私下订立宿舍楼总造价在备案合同价基础上下浮5％的协议，该协议与中标合同实质性内容不一致，现宏达公司请求按照中标合同约定支付工程价款，法院应当应予支持。
[要求4]
答案解析：
此题考查工程价款利息支付处理。对于无效合同，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。案例中宿舍楼的施工总承包合同为无效合同，且合同未约定垫资的任何条款，故培青学院应返还欠款，不支付欠款利息。
[要求5]
答案解析：此题考查工程竣工日期确定。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
点此查看答案
全真模考・提前熟悉考试套路
正在参与
前往参与
分章练习・考点逐个突破
正在参与
前往练习
或Ctrl+D收藏本页